甲方（委託人）：_________
乙方(承包人)：_________
公司為了拓展發展空間，佔有更大的市場份額。提高社會和經濟效益，調動各方積極性，本著平等、誠信和互惠原則，採用公司內部承包的經營方式，經協商一致達成如下協議：
一、合同價款
公司與建設方簽訂的建設工程施工合同金額：_________（大寫：_________人民幣元)
二、承包方式
1、公司同意承包人組建專案部。授權委派承包人_________為本專案部責任人和承包人，全面負責本專案部承包經營和日常管理工作，實行承包經營，獨立核算，自負盈虧。
2、承包有效期：自簽訂本協議書開始至本工程施工合同約定保修期結束為止。
三、工程結算及工程款的撥付
本協議書合同價款調整方式及金額與本工程最終實際決算款調整方式和金額一致。
1、專案管理費的約定
公司向承包人收取管理費為工程總造價的_________%
2、工程進度款撥付
承包期間承包人按工程進度收取建設方的工程款，必須遵守公司財務制度轉入公司賬戶，先向公司按進度款金額支付稅金後再取發票;進度款到公司賬戶後，由公司扣除承包人應付公司的費用後，一次性將進度款餘額劃轉給承包人;
3、稅費及其他費用
該專案的稅金和其他費用均由承包人承擔;凡是須由公司負責交繳的稅費、工程費用和資料等有關費用均由承包人全額支付，公司不予墊付資金。
4、各項稅費的收取方法
(1)稅費：按國家、地方稅務規定須繳的企業所得稅_________%，營業稅及工程所在地規定繳納的各種稅費由掛靠人自行繳納，專案所在地政府對稅率另有規定的，按專案所在地政府規定執行;
(2)管理費：按承包人每次所需發票_________%收取;
(3)設計費、預算費及其他有關費用按實際發生收取。
5、承包人應向公司繳納的保證金金額及收取返還約定：
(1)承包保證金：按合同金額_________%收取，在第一筆工程款到賬後代扣，合同終止後返還。
(2)發票保證金(承包方不提供發票)：按每次支付承包工程款_________%收取，在每次支付承包工程款時代扣。
四、公司責任和義務
1、公司向承包人提供本工程招投標所需要的公司資質。公關、設計、報價、投標、標書製作、差旅和通訊等費用由承包人承擔;
2、公司向承包人提供工程報建所需要的有關資料,所發生的費用由承包人承擔。協助乙方與建設単位簽署工程承包合同及開具工程發票。
3、工程期間的監督與管理
公司向承包人書面提供:施工現場暫設搭建標準、工程施工質量、安全管理標準及有關規章制度，承包人須嚴格參照執行。
公司提供專案部管理人員和施工人員工作服樣式,服裝購置費由承包人承擔;
公司有權對正在施工的工程專案進行全方位的管理和指導,承包人必須無條件接受建設方和公司的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工的或發現有質量、安全隱患的,公司有權取消本協議,終止承包人繼續對本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有異議。
4、合同和檔案的管理與儲存
承包期間承包人必須無條件將本工程所涉及的各種合同、圖紙、內業檔案資料等原件交由甲方備案儲存,工程結束之後承包人將決算書原價交於公司,以備稅務局査驗。
5、承包人完成上述各項工作需要攜帶公司證照和印章,公司派專人陪同,所發生的交通費、食宿費、通訊費和辦公費等費用均由承包人承擔。
五、承包人責任和義務
1、施工規範
承包人有義務在工程承包間以及工程維修期間自覺維護公司的企業信譽,承包人向公司承諾履行本工程施工合同中與公司有關的所有義務,並承擔全部責任。因任何原因給公司造成不良影響或損失,由承包人負責解決和賠償;承包人承諾嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計,精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;投入足夠的人力、物力,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規範,嚴格遵守安全制度，落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理。遵守國家有關環境保護法規定,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,制定實施保證措施;做到文明施工;承擔由於自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全施工、現場髒亂造成的損失及各種罰款。
2、施工材料使用與供應
承包人負責本工程所有材料的釆購供應,承包人釆購材料質量必須符合建設方、設計、公司、及國家、地方相關標準，規範要求，並按公司和建設方要求提供相關資料。不發生偷工減料、以次充好等行為,否則以一罰十。
3、施工人員管理
承包人承包期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行公司管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續,所聘員工要三證齊全,特殊工程要持證上崗,要把所聘員工的有效證件及資料影印件報送公司一份備査。
4、承包人應積極妥善處理好農民工工資和保險等事宜。如違反國家關於農民工工資等規定時,公司有權要求其改正或停工;
5、承包人在簽訂《施工合同》後，必須按照遼寧省建設廳和中國保監會遼寧監管局釋出的《關於進一步規範全省建築施工人員意外傷害保險工作的若干意見》(遼建發[20xx]30號)、遼寧省建設廳頒發《關於印發的通知》(遼建發[20xx]31號)的規定,在指定的遼寧友仁保險代理有限公司及時辦理《建築施工人員意外傷害保險》。
名稱:遼寧友仁保險代理有限公司
地址:瀋陽市鐵西區興華北街30號、新財富大廈1908房間
電話:、
專案所在地政府相關部門另有規定的,按專案所在地政府相關部門的規定執行;
6、承包人經營期問對外的各種檔案、工程量清単報價電子版、施工中的變更單影印件、簽證單影印件、合同、協議等必須送公司備案和監督檢査;未經公司書面許可不得以任何方式將本協議項下權利和義務轉給第三方;不準以包代管,包而不管和掛靠等情況;避免出現資金風險和安全風險;承包人須承諾:不私刻工資等公司印籤,否則接受工程造價20%的處罰,並承擔相應的法律責任;
7、承包人因工程轉包、分包和其他違反與建設単位約定的行為,造成的`經濟處罰和相關責任由承包人承擔。
六、安全施工
1、安全施工檢査
承包人應遵守工程建設安全生產和有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢査人員依法實施的監督檢査,採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。承包人不得要求施工場地工作人員違反安全管理的規定進行施工。因此導致的安全事故由承包人承擔相應責任及發生的費用。
2、重大事故處理
發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知公司,同時有責任及義務按政府有關部門要求處理,並由承包人承擔相關的事故責任以及發生的費用。
承包人對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理。
七、質量保修
承包人應按法律、行政法規或國家有關工程質量保修的相關規定,對交付施工的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
質量保修的專案內容及範圍:同本工程施工合同。
質量保修期:同本工程施工合同。
質量保修責任:同本工程施工合同。
質量保脩金:由承辦人承擔相應的保修費用。
八、協議終止
1、承包人違反本協議中的任何一項約定時,公司有權立即終止本協議;
2、本協議終止後,如有尚未完成的工程,承包人有義務按照本協議的承包人責任和義務繼續完成工作,在此期間和以後承包人不得以公司的名義對外承接各種工作,承包人對其所有施工的工程負有法律規定責任。
九、違約責任
1、承包人在經營過程中有損公司形象和利益時,公司有權根據情節向承包方追索10000-20xx00元的賠償;
2、承包人因下列原因
(1)施工安全、質量、工期、財務、材料款和人工費等原因;
(2)發生安全事故造成人身傷亡或財產損失的;;
(3)或者其他行為。
與任何第三方產生糾紛時,所發生的一切費用由承包人承擔。如給公司造成損失,公司有權向承包人追償或提起訴訟。
十、有關約定
1、公司為了更準確詳實對專案進行監督管理,對承包人所做的項日進行全過程(安全、質量、工期、材料款、人工費等)進行監督管理指導,需駐監管人員的相關費用由承包人負擔;承包人並應無條件的接受公司針對施工現場檢查處罰細則;
2、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;相關費用由承包人負擔;承包人並應無條件的接受公司針對施工現場檢査處罰細則。
3、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;
4、本協議履行過程中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,在公司所在地有管轄權的人民法院訴訟;
5、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效;
6、本協議的附件是本協議的組成部分,同本協議正文具有同等法律效力;
7、本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_________,身份證號碼：_________
乙方:_________，身份證號碼：_________
為明確甲乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任，根據《中華人民共和國合同法》、《河南省地方稅務局建築安裝行業稅收徵收管理暫行辦法》和公司實際情況，經雙方共同協商一致，特訂立本合同並嚴格履行：
一、工程名稱：_________
二、工程地點：_________面積:_________
三、工程造價:_________
四、工程期限:_________年_________月_________日開工至_________年_________月_________日竣工。工期_________天。
五、甲方根據乙方要求同意乙方人員_________為_________工程專案部前期工程款墊資人。乙方應與甲方指派的專案負責人通力合作，完成此項工程。
六、乙方前期墊資(主體等)，但必須按甲方公司規章制度執行。此工程款轉撥、收支核算，必須由甲方財務科統一辦理。建設方支付的工程款首先轉到甲方賬戶，甲方再根據乙方提供的.相關票據，在扣除了乙方應交的管理費、稅等費用後，隨工程款分批，其餘的劃入乙方賬戶。工程驗收後一次撥款，按此合同款約定，全部轉完，不存在質保金。
七、此專案具體管理，均由此專案負責人全權管理，承擔相關義務和責任(如材料款、工人工資等)乙方只為該專案前期投資人，不負責該專案具體管理與責任。
八、此合同壹式肆份，甲乙雙方各貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲 方:
乙方(承包人)：
公司為了拓展發展空間，佔有更大的市場份額。提高社會和經濟效益，調動各方積極性，本著平等、誠信和互惠原則，採用公司內部承包的經營方式，經協商一致達成如下協議：
一、合同價款
公司與建設方簽訂的建設工程施工合同金額：
大寫：人民幣元)
小寫：： 元
二、承包方式
1、公司同意承包人組建專案部。授權委派承包人 同志為本專案部責任人和承包人，全面負責本專案部承包經營和日常管理工作，實行承包經營，獨立核算，自負盈虧。
2、承包有效期：自簽訂本協議書開始至本工程施工合同約定保修期結束為止。
三、工程結算及工程款的撥付
本協議書合同價款調整方式及金額與本工程最終實際決算款調整方式和金額一致。
1、專案管理費的約定
公司向承包人收取管理費為工程總造價的 %
2、工程進度款撥付
承包期間承包人按工程進度收取建設方的工程款，必須遵守公司財務制度轉入公司賬戶，先向公司按進度款金額支付稅金後再取發票;進度款到公司賬戶後，由公司扣除承包人應付公司的費用後，一次性將進度款餘額劃轉給承包人;
3、稅費及其他費用
該專案的稅金和其他費用均由承包人承擔;凡是須由公司負責交繳的稅費、工程費用和資料等有關費用均由承包人全額支付，公司不予墊付資金。
4、各項稅費的收取方法
(1)稅費：按國家、地方稅務規定須繳的企業所得稅 %，營業稅及工程所在地規定繳納的各種稅費由掛靠人自行繳納，專案所在地政府對稅率另有規定的，按專案所在地政府規定執行;
(2)管理費：按承包人每次所需發票%收取;
(3)設計費、預算費及其他有關費用按實際發生收取。
5、承包人應向公司繳納的保證金金額及收取返還約定：
(1)承包保證金：按合同金額 %收取，在第一筆工程款到賬後代扣，合同終止後返還。
(2)發票保證金(承包方不提供發票)：按每次支付承包工程款 %收取，在每次支付承包工程款時代扣。
四、公司責任和義務
1、公司向承包人提供本工程招投標所需要的公司資質。公關、設計、報價、投標、標書製作、差旅和通訊等費用由承包人承擔;
2、公司向承包人提供工程報建所需要的有關資料, 所發生的費用由承包人承擔。協助乙方與建設単位簽署工程承包合同及開具工程發票。
3、工程期間的監督與管理
公司向承包人書面提供: 施工現場暫設搭建標準、工程施工質量、安全管理標準及有關規章制度，承包人須嚴格參照執行。
公司提供專案部管理人員和施工人員工作服樣式, 服裝購置費由承包人承擔;
公司有權對正在施工的工程專案進行全方位的管理和指導,承包人必須無條件接受建設方和公司的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工的或發現有質量、安全隱患的, 公司有權取消本協議, 終止承包人繼續對本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有異議 。
4、合同和檔案的管理與儲存
承包期間承包人必須無條件將本工程所涉及的各種合同、 圖紙、 內業檔案資料等原件交由甲方備案儲存, 工程結束之後承包人將決算書原價交於公司, 以備稅務局査驗。
5、 承包人完成上述各項工作需要攜帶公司證照和印章, 公司派專人陪同, 所發生的交通費、食宿費、通訊費和辦公費等費用均由承包人承擔。
五、承包人責任和義務
1、施工規範
承包人有義務在工程承包間以及工程維修期間自覺維護公司的企業信譽,承包人向公司承諾履行本工程施工合同中與公司有關的所有義務,並承擔全部責任。 因任何原因給公司造成不良影響或損失, 由承包人負責解決和賠償;
承包人承諾嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計,精心組織施工,確保工程質量達到約定的.標準;投入足夠的人力、物力,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規範,嚴格遵守安全制度，落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理。遵守國家有關環境保護法規定,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、 環衛等有關部門對施工現場的管理規定, 制定實施保證措施;做到文明施工;承擔由於自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全施工、現場髒亂造成的損失及各種罰款。
2、 施工材料使用與供應
承包人負責本工程所有材料的釆購供應,承包人釆購材料質量必須符合建設方、設計、公司、及國家、地方相關標準，規範要求，並按公司和建設方要求提供相關資料。不發生偷工減料、以次充好等行為, 否則以一罰十。
3、施工人員管理
承包人承包期間, 對所屬施工隊的管理必須嚴格執行公司管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續, 所聘員工要三證齊全, 特殊工程要持證上崗, 要把所聘員工的有效證件及資料影印件報送公司一份備査。
4、 承包人應積極妥善處理好農民工工資和保險等事宜。如違反國家關於農民工工資等規定時, 公司有權要求其改正或停工;
5、 承包人在簽訂《施工合同》後，必須按照遼寧省建設廳和中國保監會遼寧監管局釋出的《關於進一步規範全省建築施工人員意外傷害保險工作的若干意見》(遼建發[20xx] 30號)、遼寧省建設廳頒發 《關於印發 的通知》(遼建發[20xx]31號)的規定,在指定的遼寧友仁保險代理有限公司及時辦理 《建築施工人員意外傷害保險》 。
名稱: 遼寧友仁保險代理有限公司
地址: 瀋陽市鐵西區興華北街30號、新財富大廈1908房間
電話: 、
專案所在地政府相關部門另有規定的, 按專案所在地政府相關部門的規定執行;
6、承包人經營期問對外的各種檔案、工程量清単報價電子版、施工中的變更單影印件、簽證單影印件、合同、協議等必須送公司備案和監督檢査;未經公司書面許可不得以任何方式將本協議項下權利和義務轉給第三方;不準以包代管,包而不管和掛靠等情況;避免出現資金風險和安全風險;承包人須承諾:不私刻工資等公司印籤,否則接受工程造價20%的處罰, 並承擔相應的法律責任;
7、 承包人因工程轉包、 分包和其他違反與建設単位約定的行為, 造成的經濟處罰和相關責任由承包人承擔。
六、安全施工
1、安全施工檢査
承包人應遵守工程建設安全生產和有關管理規定, 嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢査人員依法實施的監督檢査, 採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。承包人不得要求施工場地工作人員違反安全管理的規定進行施工。因此導致的安全事故由承包人承擔相應責任及發生的費用。
2、重大事故處理
發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知公司, 同時有責任及義務按政府有關部門要求處理, 並由承包人承擔相關的事故責任以及發生的費用。
承包人對事故責任有爭議時, 應按政府有關部門的認定處理。
七、質量保修
承包人應按法律、行政法規或國家有關工程質量保修的相關規定, 對交付施工的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
質量保修的專案內容及範圍: 同本工程施工合同 。
質量保修期:同本工程施工合同。
質量保修責任: 同本工程施工合同 。
質量保脩金: 由承辦人承擔相應的保修費用 。
八、協議終止
1、 承包人違反本協議中的任何一項約定時, 公司有權立即終止本協議;
2、 本協議終止後, 如有尚未完成的工程,承包人有義務按照本協議的承包人責任和義務繼續完成工作,在此期間和以後承包人不得以公司的名義對外承接各種工作, 承包人對其所有施工的工程負有法律規定責任。
九、違約責任
1、 承包人在經營過程中有損公司形象和利益時, 公司有權根據情節向承包方追索10000-20xx00元的賠償;
2、承包人因下列原因
(1)施工安全、質量、工期、財務、材料款和人工費等原因;
(2)發生安全事故造成人身傷亡或財產損失的;;
(3) 或者其他行為。
與任何第三方產生糾紛時, 所發生的一切費用由承包人承擔。 如給公司造成損失, 公司有權向承包人追償或提起訴訟。
十、有關約定
1、 公司為了更準確詳實對專案進行監督管理, 對承包人所做的項日進行全過程(安全、質量、工期、材料款、人工費等)進行監督管理指導,需駐監管人員的相關費用由承包人負擔;承包人並應無條件的接 受公司針對施工現場檢查處罰細則;
2、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;相關費用由承包人負擔;承包人並應無條件的接受公司針對施工現場檢査處罰細則。
3、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;
4、本協議履行過程中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,在公司所在地有管轄權的人民法院訴訟;
5、 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效;
6、 本協議的附件是本協議的組成部分, 同本協議正文具有同等法律效力;
7、本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲 方:
乙方(承包人)：
公司為了拓展發展空間，佔有更大的市場份額。提高社會和經濟效益，調動各方積極性，本著平等、誠信和互惠原則，採用公司內部承包的經營方式，經協商一致達成如下協議：
一、合同價款
公司與建設方簽訂的建設工程施工合同金額：
大寫：人民幣元)
小寫：¥： 元
二、承包方式
1、公司同意承包人組建專案部。授權委派承包人 同志為本專案部責任人和承包人，全面負責本專案部承包經營和日常管理工作，實行承包經營，獨立核算，自負盈虧。
2、承包有效期：自簽訂本協議書開始至本工程施工合同約定保修期結束為止。
三、工程結算及工程款的撥付
本協議書合同價款調整方式及金額與本工程最終實際決算款調整方式和金額一致。
1、專案管理費的約定
公司向承包人收取管理費為工程總造價的 %
2、工程進度款撥付
承包期間承包人按工程進度收取建設方的工程款，必須遵守公司財務制度轉入公司賬戶，先向公司按進度款金額支付稅金後再取發票;進度款到公司賬戶後，由公司扣除承包人應付公司的費用後，一次性將進度款餘額劃轉給承包人;
3、稅費及其他費用
該專案的稅金和其他費用均由承包人承擔;凡是須由公司負責交繳的稅費、工程費用和資料等有關費用均由承包人全額支付，公司不予墊付資金。
4、各項稅費的收取方法
(1)稅費：按國家、地方稅務規定須繳的企業所得稅 %，營業稅及工程所在地規定繳納的各種稅費由掛靠人自行繳納，專案所在地政府對稅率另有規定的，按專案所在地政府規定執行;
(2)管理費：按承包人每次所需發票%收取;
(3)設計費、預算費及其他有關費用按實際發生收取。
5、承包人應向公司繳納的保證金金額及收取返還約定：
(1)承包保證金：按合同金額 %收取，在第一筆工程款到賬後代扣，合同終止後返還。
(2)發票保證金(承包方不提供發票)：按每次支付承包工程
款 %收取，在每次支付承包工程款時代扣。
四、公司責任和義務
1、公司向承包人提供本工程招投標所需要的公司資質。公關、設計、報價、投標、標書製作、差旅和通訊等費用由承包人承擔;
2、公司向承包人提供工程報建所需要的有關資料, 所發生的費用由承包人承擔。協助乙方與建設単位簽署工程承包合同及開具工程發票。
3、工程期間的監督與管理
公司向承包人書面提供: 施工現場暫設搭建標準、工程施工質量、安全管理標準及有關規章制度，承包人須嚴格參照執行。
公司提供專案部管理人員和施工人員工作服樣式, 服裝購置費由承包人承擔;
公司有權對正在施工的工程專案進行全方位的管理和指導,承包人必須無條件接受建設方和公司的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工的或發現有質量、安全隱患的, 公司有權取消本協議, 終止承包人繼續對本工程的承包施工等所有工作。承包人不得有異議 。
4、合同和檔案的管理與儲存
承包期間承包人必須無條件將本工程所涉及的各種合同、 圖紙、 內業檔案資料等原件交由甲方備案儲存, 工程結束之後承包人將決算書原價交於公司, 以備稅務局査驗。
5、 承包人完成上述各項工作需要攜帶公司證照和印章, 公司派專人陪同, 所發生的交通費、食宿費、通訊費和辦公費等費用均由承包人承擔。
五、承包人責任和義務
1、施工規範
承包人有義務在工程承包間以及工程維修期間自覺維護公司的企業信譽,承包人向公司承諾履行本工程施工合同中與公司有關的所有義務,並承擔全部責任。 因任何原因給公司造成不良影響或損失, 由承包人負責解決和賠償;
承包人承諾嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計,精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;投入足夠的人力、物力,保證工期;加強安全教育,認真執行安全技術規範,嚴格遵守安全制度，落實安全措施,確保施工安全;加強現場管理。遵守國家有關環境保護法規定,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、 環衛等有關部門對施工現場的管理規定, 制定實施保證措施;做到文明施工;承擔由於自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全施工、現場髒亂造成的損失及各種罰款。
2、 施工材料使用與供應
承包人負責本工程所有材料的釆購供應,承包人釆購材料質量必須符合建設方、設計、公司、及國家、地方相關標準，規範要求，並按公司和建設方要求提供相關資料。不發生偷工減料、以次充好等行為, 否則以一罰十。
3、施工人員管理
承包人承包期間, 對所屬施工隊的管理必須嚴格執行公司管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續, 所聘員工要三證齊全, 特殊工程要持證上崗, 要把所聘員工的有效證件及資料影印件報送公司一份備査。
4、 承包人應積極妥善處理好農民工工資和保險等事宜。如違反國家關於農民工工資等規定時, 公司有權要求其改正或停工;
5、 承包人在簽訂《施工合同》後，必須按照遼寧省建設廳和中國保監會遼寧監管局釋出的《關於進一步規範全省建築施工人員意外傷害保險工作的若干意見》(遼建發[20xx] 30號)、遼寧省建設廳頒發 《關於印發 <遼寧省建築施工人員意外傷害保險實施辦法>的通知》(遼建發[20xx]31號)的規定,在指定的遼寧友仁保險代理有限公司及時辦理 《建築施工人員意外傷害保險》 。
名稱: 遼寧友仁保險代理有限公司
地址: 瀋陽市鐵西區興華北街30號、新財富大廈1908房間
電話: 024-25639122、 024-25636065
專案所在地政府相關部門另有規定的, 按專案所在地政府相關部門的規定執行;
6、承包人經營期問對外的各種檔案、工程量清単報價電子版、施工中的變更單影印件、簽證單影印件、合同、協議等必須送公司備案和監督檢査;未經公司書面許可不得以任何方式將本協議項下權利和義務轉給第三方;不準以包代管,包而不管和掛靠等情況;避免出現資金風險和安全風險;承包人須承諾:不私刻工資等公司印籤,否則接受工程造價20%的處罰, 並承擔相應的法律責任;
7、 承包人因工程轉包、 分包和其他違反與建設単位約定的行為, 造成的經濟處罰和相關責任由承包人承擔。
六、安全施工
1、安全施工檢査
承包人應遵守工程建設安全生產和有關管理規定, 嚴格按安全標準組織施工,並隨時接受行業安全檢査人員依法實施的監督檢査, 採取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由於承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。
承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,並對他們的安全負責。承包人不得要求施工場地工作人員違反安全管理的規定進行施工。因此導致的安全事故由承包人承擔相應責任及發生的費用。
2、重大事故處理
發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應按有關規定立即上報有關部門並通知公司, 同時有責任及義務按政府有關部門要求處理, 並由承包人承擔相關的事故責任以及發生的費用。
承包人對事故責任有爭議時, 應按政府有關部門的認定處理。
七、質量保修
承包人應按法律、行政法規或國家有關工程質量保修的相關規定, 對交付施工的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
質量保修的專案內容及範圍: 同本工程施工合同 。
質量保修期:同本工程施工合同。
質量保修責任: 同本工程施工合同 。
質量保脩金: 由承辦人承擔相應的保修費用 。
八、協議終止
1、 承包人違反本協議中的任何一項約定時, 公司有權立即終止本協議;
2、 本協議終止後, 如有尚未完成的工程,承包人有義務按照本協議的承包人責任和義務繼續完成工作,在此期間和以後承包人不得以公司的名義對外承接各種工作, 承包人對其所有施工的工程負有法律規定責任。
九、違約責任
1、 承包人在經營過程中有損公司形象和利益時, 公司有權根據情節向承包方追索10000-20xx00元的賠償;
2、承包人因下列原因
(1)施工安全、質量、工期、財務、材料款和人工費等原因;
(2)發生安全事故造成人身傷亡或財產損失的;;
(3) 或者其他行為。
與任何第三方產生糾紛時, 所發生的一切費用由承包人承擔。 如給公司造成損失, 公司有權向承包人追償或提起訴訟。
十、有關約定
1、 公司為了更準確詳實對專案進行監督管理, 對承包人所做的項日進行全過程(安全、質量、工期、材料款、人工費等)進行監督管理指導,需駐監管人員的相關費用由承包人負擔;承包人並應無條件的接 受公司針對施工現場檢查處罰細則;
2、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;相關費用由承包人負擔;承包人並應無條件的接受公司針對施工現場檢査處罰細則。
3、本協議未盡事宜雙方另行簽訂補充協議;
4、本協議履行過程中如發生爭議,雙方應協商解決;協商不成,在公司所在地有管轄權的人民法院訴訟;
5、 本協議自雙方簽字蓋章之日起生效;
6、 本協議的附件是本協議的組成部分, 同本協議正文具有同等法律效力;
7、本協議一式四份,雙方各執兩份,具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:
乙方: ，身份證號碼：
為明確甲乙雙方在工程中的權利、義務和經濟責任，根據《中華人民共和國合同法》、《河南省地方稅務局建築安裝行業稅收徵收管理暫行辦法》和公司實際情況，經雙方共同協商一致，特訂立本合同並嚴格履行：
一、工程名稱：
二、工程地點： 面積:
三、工程造價:
四、工程期限: 年 月 日開工至 年 月 日竣工。工期 天。
五、甲方根據乙方要求同意乙方 同志為 工程專案部前期工程款墊資人。乙方應與甲方指派的專案負責人通力合作，完成此項工程。
六、乙方前期墊資(主體等)，但必須按甲方公司規章制度執行。此工程款轉撥、收支核算，必須由甲方財務科統一辦理。建設方支付的工程款首先轉到甲方賬戶，甲方再根據乙方提供的相關票據，在扣除了乙方應交的管理費、稅等費用後，隨工程款分批，其餘的劃入乙方賬戶。工程驗收後一次撥款，按此合同款約定，全部轉完，不存在質保金。
七、此專案具體管理，均由此專案負責人全權管理，承擔相關義務和責任(如材料款、工人工資等)乙方只為該專案前期投資人，不負責該專案具體管理與責任。
八、此合同壹式肆份，甲乙雙方各貳份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
訂立合同甲方：司 (以下簡稱甲方) 訂立合同乙方： (以下簡稱乙方)
為全面推行專案管理，明確雙方責任，實現與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》，確保日常生產經營正常開展，經甲、乙雙方共同協商，特訂立以下承包合同，供雙方共同執行。
一、 承包性質
1、以施工 專案工程的承包經營。
2、承包方屬風險性總包乾承包經營，額定上交，盈虧自理。
二、承包期限
該專案與建設單位合同中的所有條款全部履行結束。
三、上交指標
按完成結算收入的 上交(一切稅費由乙方承擔)。
四、 安全責任約定
乙方施工中出現工傷事故無論大小責任均由乙方全額承擔。
五、 其他約定
1、乙方必須執行公司的各項規章制度，嚴格守法經營;遵照行業管部門規定，做到安全文明施工。
2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》，全額享受和承擔建設單位的獎或罰，並承擔甲方與建設單位所籤的合同條款中全部的責任和義務。
3、乙方必須接受甲方對承建工程的質量和安全的監督和檢查，甲方對乙方常規性的生產經營提供服務(技術方面的工作實行有償服務)。
4、本合同簽章生效時，乙方向甲方一次性交納約保證金在工程竣工驗收合格後全部退還乙方。
五、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。經雙方簽字後生效，工程竣工財務結算手續結清後終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
簽訂土地承包合同;合同項下承包地位於阿克蘇市良種場三大隊河灘地與四大隊河灘地之間，合同畝數220畝(含大約五六十餘畝由甲方開挖的池塘，畝數以實際測量為準，及一棟地暖房屋和一片樹林)，期限40年，自20xx年1月10日至2049年1月9日止。甲方按照承包合同約定的上繳任務附合同後。20xx年12月因甲方公司經營計劃工作安排，決定實行公司內部承包。為明確雙方的權利義務，就乙方內部承包原甲方合同項下的220畝土地，雙方達成如下協議：
一、合同期限：從20xx年12月30日起至2049年1月9日止，期限為37年。
二、乙方向良種場上交承包任務時間、上繳標準等內容依照原合同(良種場同裕隆公司簽訂的合同)履行，承擔義務，享有權利。
三、合同生效後，該承包土地生產經營發生的一切事宜由乙方獨立完成，自行決定，自己辦理，並支付一切費用，享有經營的全部成果。四、乙方在簽訂本合同之日向甲方一次性交納220畝地37年的承包費 元。甲方將與該土地有關的資料交給乙方，今後甲乙雙方的業務聯絡確定為以書面方式進行。
五、在乙方內部承包期間，良種場如對原合同的內容進行調整，由甲乙雙方根據調整的內容進行相應調整，另行簽訂補充協議，承擔義務，享有權利。
六、未經甲方書面同意，乙方不得將內部承包合同及土地經營權轉包和轉讓、出租。如乙方違反本條，甲方有權單方解除合同，收回土地經營權，對乙方的一切投入不予以補償，乙方同時還需承擔違約金20萬元。
七、雙方約定：乙方自行承擔經營投資，享有全部利潤，自願參加農業保險。按照原合同合理利用土地，不得轉為非農業用地，自負盈虧，自主經營。甲乙雙方不得任意單方解除合同。乙方可以委託代理人代為進行管理和生產。乙方發生繼承問題，由乙方的近親屬繼續履行合同。甲方保留以土地經營權向銀行貸款的權利。
八、違約責任：
乙方應當嚴格依照本合同履行原合同(甲方與良種場簽訂的合同)中甲方的義務，享有甲方的權利。如乙方違反約定，不履行義務，違法亂紀，導致良種場收回土地的，則甲方所收取乙方的承包費不予退還，並且甲方有權按照本合同第六條追究乙方的責任。如甲方未及時交付土地，甲方承擔5萬元的違約金，造成乙方損失的，還應當賠償。
九、爭議的解決：如出現爭議，雙方協商解決。協商不成，可向土地所屬的人民法院訴訟解決。
十、本合同是甲乙雙方真實意思的表示，合法有效。本合同自甲乙雙方簽字之日付清全款後生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方二份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
發包方：__________________，簡稱甲方;
承包方：__________________，簡稱乙方;
企業經營者：__________________。
根據________________________，經雙方協商，簽訂本合同。
一.承包形式
上繳利潤基數包乾，超收分成。
二、承包期限
自____年__月__日起至____年__月__日止，共__年。
三、承包基數
____年實現利潤____元，上繳利潤____元;____年實現利潤____元，上繳利潤____元;____年實現利潤____元，上繳利潤____元。
四、超收部分分成比例
乙方超額完成上繳利潤指標時，根據超額部分的數額，以下列比例進行分配。
____年，超收數額在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收數額在____元以上的，甲方___%，乙方___%。
____年，超收數額在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收部分在____元以上的，甲方___%，乙方___%。
____年，超收數額在____元以下的，甲方___%，乙方___%;超收部分在____元以上的，甲方___%，乙方___%。
五、乙方利潤分成的使用
乙方對利潤分成部分，根據下述比例建立生產發展基金、獎勵基金和福利基金：
生產發展基金：____年為___%，____年為___%，____年為___%;
獎勵基金：____年為___%，____年為___%，____年為___%;
福利基金：____年為___%，____年為___%，____年為___%。
六、主要經濟技術指標
(一)固定資產增值：總額為____元，其中____年____元，____年____元，____年____元。
(二)產品質量：___________________________________
(三)新技術開發：__________________________________
(四)企業升級：___________________________________
(五)_____：__________________________________
七、甲方在乙方承包期間，有權根據法律和合同的規定，對企業的經營活動進行監督檢查，____________________________;有權___________________;有權_________________。
甲方在乙方承包期間不得在法律和合同的規定之外隨意干涉乙方的生產經營活動，並有義務：
(一)______________________________;
(二)______________________________;
(三)______________________________。
八、承包期間，乙方享有國家法律、法規、政策規定的經營管理自主權。
企業經營者____為乙方法定代表人，對企業經營管理中的下列事項，有依法自主決定的權利：___________________________________________
九、違約責任
甲方在下列違約情況下，應負的責任是：
(一)_______________________________
(二)_______________________________
(三)_______________________________
乙方在下列違約情況下，應負的責任是：
(一)_______________________________
(二)_______________________________
(三)_______________________________
十、對企業經營者的獎懲
對企業經營者的獎勵辦法：_______________________________
對企業經營者的處罰辦法：_______________________________
十一、合同的變更和解除________________________________
十二、合同的擔保___________________________________
十三、爭議的解決方式
因本合同發生爭議時，甲乙雙方應協商解決。協商不成的，以下列第___種方式解決：
(一)交___工商行政管理局經濟合同仲裁委員會裁決;
(二)交___人民法院審判。
十四、名詞和術語的解釋________________________________
甲方：_________
乙方：___________
甲方將_________工程的施工任務交給乙方，代表公司處理並承擔質量、進度、安全等技術及經濟責任，經雙方討論認可，達成如下協議：
一、工程名稱：_________
二、工程地點：_________
三、甲方責任：
1、甲方負責辦理施工專案各種手續。
2、負責乙方施工的各種機械裝置。
3、幫助解決工程上的疑難問題。
4、督促乙方搞好安全。
5、幫助乙方辦理竣工驗收的各種施工手續。
四、乙方責任：
1、完成業主與建設方簽訂的施工合同。
2、負責工程上的人事、質量、安全及稅收。
3、負責工地上的資金支配權。
4、負責工地上的機械裝置管理與維修。
五、核算：
本公司各工地單獨核算、虧盈自負，建設方所付工程款甲方不能私自動用。工地所發生的費用由承包人負責。
六、資金與帳務管理
各工地上交總價款的配合費_________%，屬公司行政管理人員的工資費用。
七、繳款時間：
各工地不管建設方欠款多少，必須分兩次收完，主體實付一半，初驗前必須付清。
八、工程驗收：
乙方必須注意工程質量、安全，作到百年大計，質量第一的原則，服從甲方行政管理，接受甲方對質量、安全的監督檢查。
九、資料：
乙方房屋竣工後，必須交一套完整的竣工資料及備案證由公司保管。
十、本協議一式四份，雙方各2份。
甲方：_________乙方：_________
_________年____月____日_________年____月____日
一、 主體部分
1、甲乙方名稱：
(1)甲方：山東雙盛食品有限公司，法人代表：
(2)乙方; 承 包 人：
2、承包屬期：20xx 年12月31日至20xx年12月31日
3、承包專案：
4、原則：依法自主經營，自負盈虧;
5、承包方式：風險金抵押承包，超罰節獎;
6、乙方抵押：承包期內工人按現定月工資的40%，承包人按承包金額的5%交甲方;
二、 承包前的初始管理
1、清理乙方現有全部資源，後附甲乙方清理後的明細資料;
2、核定乙方承包應使用的資源，後附核實數明細資料;
3、甲乙雙方資源交接手續，後附交接明細資料。
三、 承包的主要內容：
1、經營範圍：
2、經營目標：
3、承包要求：
4、考核執行：
(1)考核程式：
(2)考核依據：
(3)考核執行監督單位：
5、獎懲：
(1)完成任務獎：
(2)完不成任務罰：
(3)超任務獎：
(4)罰到乙方抵押金，終止合同;
(5)其他違約罰款：
四、 甲方的權利和義務
1、權利：
(1)監督乙方經營和分配權;
(2)發現違約有權終止合同;
(3)人事管理權;
(4)制定監督考核管理辦法;
2、義務：
(1)提供經營資源;
(2)提供核算考核管理辦法;
(3)協助乙方完成承包;
(4)違約要承擔責任。
五、 乙方的權利和義務
1、權利：
(1)內部經營及分配權(但承包人最多享受平均工資的3倍);
(2)內部人事管理權;
(3)監督甲方物資供應及時及質量合格價格合理。
2、義務：
(1)依法經營;
(2)提供內部管理制度，接受甲方監督;
(3)提供內部分配方案;
(4)定期向甲方報告經營資料;
(5)執行公司各項制度;
(6)違約要承擔責任。
六、 其他
1、雙方不得以任何理由單方更改合同條款，否則由當事人承擔全部責任;
2、未盡事宜，甲乙雙方協商解決;
3、公證處公證。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
三優範文網