道路土石方施工合同範本

道路土石方工程涉及面廣，量大，勞動繁重，那麼道路土石方施工合同你又瞭解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的道路土石方施工合同範文，感謝您的欣賞。

甲方:

乙方:

一、工程名稱:廣州市亞運城D地塊土方工程

二、工程地點:廣州番禺區亞運城

三、工作內容:平基放線,勞動力及技術裝備的組織,土石方的爆破及開挖,地表清障,土石方的場內調配及外運、棄渣,以及周邊建築物、居民的安全防護設施,現場的安全文明施工措施,同周邊政府單位包括環衛、城建、公安、交通、建委、街道辦事處、居委會及周邊企(事)業單位為保證工程質量、進度而作的協調等工作。

四、工程範圍:

按甲方提供的施工圖紙和甲方批准的施工組織設計在現場指定區域內進行施工,餘土外運至渣場。

五、合同工期:

開工日期:20xx年3月1日;竣工日期:20xx年1月10日。合同工期總日曆天數310天。

六、合同價款:

本合同採用單價包乾合同,即乙方完成合同約定承包範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費(含機械裝置等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金以及環衛出渣費、工程周邊社會關係協調等全部費用組成,其單價為:

1、場內回填部分，按20元/m3(運距2公里內);

2、餘土外運部分，按48元/m3

3、場內回填工程量約為11萬立方，土石方外運工程量約為33萬立方米,合同金額暫定 1804萬元。

七、工程結算:

工程完成5000m3時，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工驗收合格廣州亞運城D地塊土方工程 1

八、工程質量及技術要求:

本工程嚴格按照國家現行《土石方爆破工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:

1、土石方工程施工完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10cm,垂直面無偏坡。

2、進場施工前,必須提前7天向甲方分別提交:土石方調配及外運施工方案、安全文明施工方案及質量進度保證措施。

3、場內填築部分必須分層碾壓密實,並優先選擇頁岩以內土石方回填,且在頁岩以內土石方有剩的情況下,不得選用砂岩回填。

4、建築物及其基礎外邊線 6m以外範圍內,回填土石方必須分層碾壓,密實度不得小於90%。

5、竣工資料為壹式伍套。

九、安全施工:

乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工,採取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業中,所遇任何與工程相關事故,均由乙方自行負責(不含地下市政設施)。

十、違約責任:

1、本合同工程不允許分包,若甲方核實乙方有分包行為,甲方有權單方面終止合同,乙方在接到甲方書面通知後3日內必須無條件退場,並承擔該工程總工作量20%的違約金。

2、若乙方延誤工期,甲方按1000元 /天扣罰乙方工程款。

十一、本合同一式陸份,甲方肆份,乙方貳份,經雙方簽字蓋章後生效,工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜,雙方協商解決。

發包單位: 承包單位:

法定代表: 法定代表:

簽訂日期：簽訂日期：

發包人： (以下簡稱甲方) 承包人： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承建甲方大渡口區“ 廣場土石方工程”二次平基事項協商一致，訂立本合同，共同遵守。

一、 工程名稱： 廣場土石方工程

二、 施工地點：重慶市大渡口區 地塊

三、 承包範圍：

圖紙範圍(詳見附圖——20xx年中煤國際工程集團重慶設計研究院設計的 廣場平基土石方圖)內土石方平基至設計規定之標高，土石方挖方、爆破、渣場尋找、外運棄渣、臨時道路的修建、沖洗管道的接入(甲方提供介面)、排水溝及水池的修建、土石方施工所需辦理相關手續的辦理等一切完成該項工程所需要的工作。

四、 質量要求

4.1按設計給定的平基高程，完成面各標高極差必須控制在-100mm——+100mm以內;

4.2嚴格按照土石方施工規範、爆破施工規範施工;

4.3嚴格控制施工範圍，在距完成面標高1米範圍內的石方應採用非爆破方式進行施工，確保該工程的基礎完整性;

4.4渣土外運必須嚴格按照衛生城市要求採用相應處理措施，保證環

4.5控制施工噪音，嚴禁擾民，控制爆破，保證周邊建築及他人人身財產的安全;

4.6施工質量要求按相關的施工及驗收規範。

五、合同工期

工程工期從監理單位(或業主單位)的開工令所確定的時間算起，合同總工期為60日曆日。

六、合同價款

6.1工程暫定總造價：人民幣約貳佰萬元整，最終以實際結算為準;

6.2綜合單價按人民幣32.8/M3)綜合包乾使用，甲方不再增加任何費用;

6.3上述綜合單價是固定單價，該單價不分土石方及岩石堅硬程度、不分運距遠近、也不論是否存在棄渣和市政交通管制，即包含但不限於以下工作;含挖、場內轉運、外運棄渣運輸費(不論距離遠近)、爆破、棄渣費、回填、碾壓費、淤泥、雜草清除、廢氣構築物拆除、施工用臨時便道興建、施工機械費、大型機械進出場費、裝置進出場費、勞務費、質檢費、材料費、採管費、運輸費、安裝及拆卸費、保險費、管理費、稅費、利潤和施工措施費、安全文明施工費土石方施工所辦理相關手續費用以及合同中明示或暗示的所有一切風險、責任和義務等全部完成該項工作所需要的 工作內容，只對可計量範圍的挖方量計量計價，其他任何工作均包含在挖訪之綜合單價內，不計量計價。由於該工作面範圍內有大量積水，甲方一次性補貼6000元人

6.4土石方工程量計算規則：土石方的工程量按實測算計量，施工前雙方確定實際狀況抄平計量並繪製現狀圖雙方予以確認，工程完工後乙方按可計量範圍實際挖方情況繪製竣工圖雙方予以確認，按雙方確認的現狀圖和竣工圖進行開挖工程量計算。

6.5竣工後的實際高程與設計高程的誤差必須控制在±100mm以內，否則視為不合格。

七、竣工驗收

工程全部完工後，由乙方書面申請竣工驗收，在乙方配合的前期下，甲方在七個工作日內完成竣工驗收。

八、付款方式

當工程全部完工並經驗收合格後15個工作日內，甲方支付給乙方合同暫定總價的50%;當工程全部結算完畢後15個工作日內，甲方支付給乙方至結算總價的80%，餘款20%驗收合格之日起半年期滿後15個工作日內甲方一次性支付給乙方。

九、雙方責任

9.1甲方責任

9.1.1甲方代表為：，負責施工階段的質量監督檢查及進度控制。

9.1.2向乙方提供必要的地下管線資料。

9.1.3組織對工程的竣工驗收。

9.1.4按合同約定及時辦清工程結算。

9.1.5按合同約定及時支付工程款。

9.1.6施工期間，工作時間內(北京時間7：00—20：00)內，如連續下雨超過8小時，工期順延(須乙方書面申請並經甲方書面確認)但甲方不承擔因下雨及其他原因造成停工、窩工等產生的一切費用。

9.2乙方責任

9.2.1乙方委派楊才輝作為本工程專案經理，負責工程專案管理。

9.2.2按施工圖及甲方有關要求組織施工，達到合同約定質量標準。凡質量不合格造成的返工費用均由乙方自行負責。

9.2.3遵守政府有關主管部門對施工場地的管理規定，並按規定辦理相關手續。

9.2.4乙方必須按甲乙雙方確認的總工期組織施工，並接受甲方的檢查、督促。

9.2.5保證文明施工、安全生產。在施工過程中，乙方應做好對現場管理人員及施工人員的安全教育，消除事故隱患，杜絕一切安全事故的發生。施工過程中所發生的一切安全事故，責任及經濟損失全部由乙方承擔，並且工期不予順延。甲方及監理有全對施工現場進行文明施工、安全檢查，如發現有不合格的必須立即整改，乙方接到通知後不執行或執行不徹底的，視同乙方為約，甲方有權處乙方每次20xx元的違約金。

9.2.6乙方嚴格按照國家現行標準、規範和甲方批准的施工組織設計以及本合同要求組織施工，隨時接受甲方的檢查，確保工程質量。

9.2.7完工後，乙方必須書面報請甲方竣工驗收。

9.2.8工程施工中及時形成完整、準確、真實的工程技術資料，一式叄份，竣工驗收後提交給甲方。

9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

9.2.10乙方有義務承擔甲方委託的與該工程有關的任務，並且合同工期不予追加，合同單價也不變。

9.2.11乙方在施工過程中，如發現不明管線等，應及時通知甲方，否則後果自負。

9.2.12施工現場涉及的施工用水、用電、臨時設施全部由乙方自行負責。

十、違約責任

10.1乙方必須嚴格按照本合同約定內容如期完成本工程，如乙方無正當理由單方終止或解除合同，則應向甲方支付違約金30萬元(在已經完成的工程結算款和履約保證金中扣除，不足部分由乙方補交)。 10.2乙方必須嚴格按照甲方的要求在紅線範圍內平基至規定標高，如標高達不到要求，乙方應在10天內返工直至達到合格，否則甲方將代為處理，其費用從乙方工程結算款中扣除，並處代為處理費用同等金額的違約金。

10.3乙方違背9.2.3、9.2.5條規定，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款。

10.4乙方必須在第五條規定工期內完成本工程，否則每延期一天，乙方將承擔工程總價5‰的違約金。

10.5乙方違背9.2.8條，在工程驗收後15天內未向甲方移交所有工程技術檔案資料，每日承擔工程暫定總造價3‰的違約金。

10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有權終止合同並另行委託施工單位，並由乙方向甲方支付合同總金額15%的違約金和由此造成的損失。

10.7若乙方不按9.2.6條款執行(或前一道工序未經驗收合格就進入下道工序施工)，視同乙方違約，甲方有權處乙方違約金：第一次處違約金5000元;第二次處違約金10000元;第三次處違約金20xx0元;三次以上甲方有權終至合同，由此引起的一切經濟損失均由乙方承擔。

10.8甲方違背9.1.6條未按時支付工程費用，則按中國人民銀行同期利率向乙方支付利息。

10.9如乙方違約，經甲方通知後仍不糾正或遲延履行達10日以上，甲方有權解除合同並處乙方違約金伍萬元。

十一、糾紛處理

本建設工程發生爭議，甲方與乙方應及時協商解決。也可由大渡口建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由重慶市江北區人民法院訴訟判決。

十二、合同生效及其他

12.1因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期按國家有關規定執行。 12.2本合同一式捌份，甲乙雙方蓋章簽字後即生效，甲方執陸份，乙方執貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗收合格、尾款付清後自動失效。

12.3未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

立合同人：

發包人：法定代表人：聯絡人：開戶行：帳號：聯絡電話：

承包人： 法定代表人： 聯絡人： 開戶行： 帳號： 聯絡電話：

年月日：

甲方：***

乙方：***

依據《合同法》、《建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經雙方協商意見一致，達成共識，訂立本協議，供雙方共同遵守執行。

一、工程概況：

1.工程名稱：***

2.工程地點：***

3.工程範圍、規模：***

二、工作內容：

1.乙方按甲乙雙方共同簽字認可的灰線範圍及指定深度進行開挖，並負責修邊檢底和將所挖土石方運出場外(棄土由乙方自行解決)。

2.此工程為包工包料。工程所需機械裝置、油料均由乙方自備、承擔。

3.乙方負責修邊檢底應達到甲方或設計要求的深度和寬度。甲方不另支付費用。

4.施工過程要減少對周圍環境道路的影響，從車上掉下來的土石方造成的路面汙染由乙方負責處理。如有出現因汙染道路造成的罰款全部由乙方負責。

三、合同工期：

1.經雙方協商確定，工期為 日曆天，自 年 月 日起至 年 月 日。

2.若施工過程中發生不可抗力情形或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。停工期間乙方應合理安排現場的人員、機械、裝置，甲方不承擔因停工對乙方產生的一切損失。

四、工程價格及支付方式：

1.土方挖運綜合單價(開挖、外運等)為 元/立方米(天然實方計算,暫定 立方米);石方挖運綜合單價(開鑿、破碎、切割、外運等)為 元

2.場內若需要回填，應按甲方指定回填，不計回填費用。

3.上述綜合單價為包乾價，本價格包含本合同所有工作內容：

(1)土石方開挖所使用的全部人工、材料、機械、油料;

(2)土石方運輸過程中所採取的密閉措施，因現場條件限制須要修建的臨時道路及必要的措施(沉沙井及沖洗設施)等;

(3)傾倒時渣場的費用;

(4)運渣車上路時與環衛、交通、城管等相關部分協調的費用;

(5)管理費;

(6)利潤;

(7)安全文明施工費;

(8)稅金;

(9)各種保險費用;

(10)主管部門收取的費用或因市場因素髮生的各種漲價及一切場內場外安全文明施工等費用。

4.上述綜合單價為固定價格，不隨施工時間、次數、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。

5.土石方工程量的確認：現場正式開挖前，甲方、乙方共同對現場地形標高進行測量、簽證，雙方簽字後儲存基礎資料;工程開挖結束，經甲方、乙方驗收合格後，共同對現場地形標高進行測量、簽證，計算出總挖運土方和石方工程量，進行簽證確認，最終確認的資料為該工程總價結算的依據。

6.支付方式：乙方完成工程驗收合格並辦清結算雙方簽字生效後20日內，甲方支付乙方工程款的50%，20xx年春節前支付結算總價的5%～20%,待甲方主體工程完工後60內，甲方以支票方式結清工程款。

7.工程款支付前，須提供正規建安發票，否則，甲方可暫時拒絕支付，由此引起的責任由乙方承擔。

五、質量要求：

乙方保證工程質量達到驗收標準要求,乙方不聽從甲方現場代表指揮,工程質量達不到驗收標準,由乙方負責並承擔未按要求到位的邊角處等的返工費用或超挖回填的返工費用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在結算時扣減。

六、雙方責任和義務：

1.甲方責任和義務

(1)負責辦理好本專案開工所需的部分手續，施工期間所用水電費由甲方負責，水電錶接至施工圍牆，表後的管線全部由乙方自行安裝佈置，排汙管由甲方提供管子 ，乙方組織安裝並負責維護(其於由乙方自行協調多方關

(2)甲方派代表在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證，驗收手續等。

(3)工程變更：甲方以書面形式通知乙方，乙方應無條件執行，如須要可簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。

(4)工程竣工後，甲方應組織相關人員在乙方完工並申報後7日內進行驗收。

2.乙方責任和義務

(1)乙方應制定相應安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如在施工中發生安全事故，造成人員傷亡和財產、經濟損失，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何責任。

(2)除非發生不可抗拒的自然災害和甲方造成的原因之外，乙方不能隨意推遲工期，更不能隨意解除合同，否則後果自負。

(3)乙方應負責土石方挖運和石方開鑿外運的全部機械裝置併合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。

((4)乙方應服從甲方代表統一指揮，按照甲方要求進行施工工作，並嚴格控制場地內的開挖設計深度和寬度，砂岩部份必須保證基底不得小於軸線外800mm。

(5)負責協調周邊關係，外部因素造成的一切問題產生的費用，由乙方承擔。

(6)施工單位在施工作業時應嚴格管理,杜絕安全事故的發生,如在施工過程中(不論是在施工場地內還是運輸途中)發生任何安全事故均由施工單位負全部責任。

(7)棄土場由乙方負責協調處理，所產生的費用由乙方承擔。

七、違約責任：

1.乙方如不能按合同規定的時間和工程內容完成，扣減工程價款的5%。如乙方單方不能履行，中途退場按實際完成部分的60%結算。

2.由於乙方原因造成工程質量不合格，應及時補救，直到合格為止，其費用由乙方自行承擔。造成工期延誤及損失由乙方全部負責。若乙方不聽從甲方現場代表指揮,工程質量達不到驗收標準，按本合同第五條執行。

3.乙方未按期完成工程內容，每逾期1日，乙方應向甲方支付本工程合

4.甲方有權在工程結算時，扣除因乙方原因所應由乙方承擔的費用、違約金。

5.乙方在合同簽訂後5天內進場並開工，如延時進場開工，每延遲1天扣罰金為本工程合同總價的千分之一。

八、獎勵：

1.乙方在合同約定完工時間內，安全且保質保量完成本工程，甲方獎勵乙方15萬元。

2.乙方在本條第一款的基礎上，每提前一天甲方獎勵乙方2萬元人民幣，本項最高獎勵15萬元。

九、爭議解決方式：

1.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決。

2.本合同引起的糾紛自行協商解決未果，訴訟當地人民法院解決。

十、其他：

1.此合同一經簽訂，即具有法律效力，立即生效，雙方不得違反。

2.此合同一試 伍 份，甲方執 肆 份，乙方執 壹 份，結清款項後本協議自動失效。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

委託代理人： 委託代理人：

聯絡方式： 聯絡方式：

簽訂日期： 年 月 日