合同編號:HBN-20xx0000-jz00
20xx年 月 日
發包方: (以下簡稱“甲方”)
承包方: (以下簡稱“乙方”)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協商簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以資共同遵守。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: .
1.2工程地點: .
1.3工程內容及做法(詳見:《工程預算報價表》、《施工圖紙》)。
1.4工程承包方式:雙方商定採取下列第______種承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》、《乙方提供裝飾裝修材料明細表》);
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
1.5 工程期限__ ___歷天,開工日期______年 月 日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
1.6合同價款:本合同工程造價詳見《工程預算報價表》,施工過程中有增減專案的,由雙方協商同意並簽名確認後增減該部分費用。
第二條 施工圖紙
雙方同意施工圖紙採取下列第_______種方式提供:
(1)甲方自行設計並提供施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);
(2)甲方委託乙方設計施工圖紙,圖紙一式二份,甲方、乙方各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙),設計費__________元,由甲方支付(此費用不在工程價款內)。
第三條 甲方義務
3.1 開工前______天,為乙方入場施工創造條件。包括:搬清室內傢俱、陳設或將室內不易搬動的傢俱、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;如甲方不採取必要保護措施而造成傢俱、陳設損失的,有甲方自行負責。
3.2 負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續,並負責交納物業管理處和報批的全部費用
3.3負責提供施工所需的水源、電源;
3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關係;
3.5不拆動室內承重結構,如需拆改原建築的非承重結構或裝置管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續;
3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作;
3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督,辦理驗收、變更登記手續和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。
第四條 乙方義務
4.1 指派 為乙方駐工地監理,負責本合同履行;按要求組織施工,保質保量,按期完成施工任務,處理解決由乙方負責的各項事宜。
4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規範、防火安全規定、施工規範及質量標準,按期保質完成工程;
4.3嚴格執行有關施工現場管理規定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質量檢查和施工記錄;
4.4保護好原場所室內的傢俱和陳設,保證室內上、下水管道的暢通;
4.5保證施工現場的整潔,工程完工後負責清掃施工現場。
4.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第五條 工程變更
工程專案及施工方式如需變更,雙方應協商一致,雙方簽名確認,同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減專案單)。
第六條 材料的提供
6.1 由甲方提供的材料、裝置(詳見甲方提供裝飾裝修材料明細表),應當符合設施要求,如因質量問題或規格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方,雙方共同驗收並辦理交接手續;乙方驗收後應負責妥善保管。
6.2 由乙方提供的材料、裝置(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應在材料運到施工現場前通知甲方,並接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
第七條 工期延誤
7.1 對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延;
(1)工程量變化和設計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
7.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、裝置質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
7.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
7.4 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條 工程款支付方式
8.1合同生效後,甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款:
第一次:簽定本合同時,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的 %,即 元。
第二次:木工進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的 %,即 元。
第三次:扇灰油漆進場,甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的 %,即 元。
第四次:工程完工及竣工驗收後,結算完畢,甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加專案金額)的 5%,即 元。
8.2 工程驗收合格後,乙方應向甲方提出工程結算,並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後 日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單並簽字,甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。
8.3 工程款全部結清後,乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款,以乙方財務部開出並蓋財務專用章收據為準。
8.4 本工程驗收合格後,保修期為自雙方簽字之日起 12 月
第九條雙方責任和工期延誤處理
9.1以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能保證每天8小時以上工作時間(含加班);
(3)不能按期提供自購材料、裝置;
(4)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(5)因甲方原因變更設計、增加施工專案;
(6)同意工期順延的其他情況。
(7)逾期驗收或無故怠於驗收;
(8)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
9.2對以下原因造成工期延誤, 工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方施工過程中違反安全操作規範造成人員傷害的,由乙方負責;
(4)乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應予以修復或賠償;
(5)乙方違反物業管理規定造成的損失,由乙方負責。
(6)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
9.3 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,並賠償給對方造成的經濟損失。
9.4 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
9.5 因一方原因,造成合同無法繼續履行時,該方應及時通知對方,並辦理合同終止手續,並由責任方賠償對方相應的經濟損失。
9.6 甲方未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
9.5 由於乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金_______元。
第十條 關於設計和施工及驗收的約定
10.1乙方設計師完成的施工圖,必須在商定的時間內會同甲方審圖,經甲方確認簽字後,乙方方可進行施工。
10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
10.3施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減專案,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減專案的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求,儘快向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,並報告甲方。甲方收到報告後兩天內做出簽字答覆或協商解決。
10.4隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現場驗收,驗收期為兩天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢後如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
10.5工程竣工後,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知後 天內驗收,並辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,並承擔乙方的看管費用和相關費用。
10.6雙方未辦理驗收手續,甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此而造成的損失由甲方承擔。
第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他檔案,作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
第十二條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解;協商或調解不成的,可依法向人民法院提起訴訟。
第十三條 附則
13.1 本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協商解決,如協商後簽定補充協議,補充協議與本合同有同等法律效力。
13.2 本合同簽訂後工程不得轉包。
13.3 本合同一式_貳__份,雙方各執__壹__份,合同自雙方簽名並加蓋公章或合同專用章後正式生效,履行完畢後自行終止。
13.4 合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:_________ ___(簽字) 乙方:東莞×××裝飾工程有限公司(蓋章)
法定代理人: 法定代理人:_____________
委託代理人:_____________ 委託代理人:_____________
地址: 地址:××市××鎮×××路×××
電話: 電話:×××××××
委託方:(甲方)
承接方:(乙方)
甲、 乙雙方經洽談協商,甲方委託乙方進行賓館裝璜。根據有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、賓館規格:施工總面積: 平方米
二、施工內容
三、工程價款
1、材料款2、人工費
3、設計費4、施工清運費
5、搬卸費6、其它費用
四、質量要求
1、材料的品種、規格,經雙方認可。
2、驗收參照榆林市《賓館裝飾裝修驗收標準》規定。
五、材料供應:由甲、乙雙方協商處理。
六、付款方式:合同一經簽訂,甲方應付 %,當工程進度過半,甲方二次給乙方施工工費的 %,剩餘部分則待工程竣工後結算。
七、工程工期
乙方必須按預定工期完工,如遇特殊情況,雙方協商處理。
八、工程驗收
嚴格按照《賓館裝璜工程質量驗收表》
九、爭議解決
如出現任何意外事故,由乙方在擔。雙方如有爭議,在不影響工程進度的前提下,應協商解決。如達不成一致意見時可向當地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方友好協商,甲方將岑鞏賓館裝修工程承包給乙方施工。
一、工程名稱:岑鞏賓館
二、工程地點:岑鞏縣舞水路高速橋旁邊。
三、工程內容:賓館裝修單做工形勢承包,所有材料甲方提供,注:客房門、牆紙、地毯、活動傢俬(電腦桌、行李架、床頭櫃)、材料搬運(吊頂材料除外)、垃圾運輸、外立面亮化、外立面廣告牌、電視安裝、消防樓梯欄杆、消防門、屋頂戶外工程含防水(新砌衛生間除外),客房衛生間玻璃隔斷,甲方自己負責。
四、工程價款:所有包工制98000.00元,大寫:玖萬捌仟元整。
五、付款方式:自甲、乙雙方簽定合同後,甲方向乙方支付伍仟元(5000元)成義金,所有圖紙設計滿意後付5000元,施工途中每月支付工程款壹萬元整(10000元)至工地完工開業前支付工程款88000元,留壹萬元作保證金,一年內付清給乙方。
六、工程質量:按乙方提供的圖紙施工,(甲方同意的圖紙)保質保量(按甲方要求),乙方必須每天到工地監工。按時完成,如施工圖紙改動,甲乙雙方需提前5天時間通知對方,乙方按改動施工,由甲方造成要求重新(不存在裝修質量問題)返工的,由甲方負責,由乙方因質量問題而返工的,一切費用由乙方負責。乙方必需積極配合甲方進行材料的採購,若因材料不到位,影響造成乙方停工,其責任由乙方自負。甲方因資金原因,材料採購不到們,影響乙方施工,甲方按800元/天賠付給乙方。
七、施工時間:20xx年農曆正月十六至四月三十日完工,總工期3個半月,如延期1天,乙方每天按800元/天賠付給甲方。
八、安全責任:乙方施工過程中造成的任何安全人身事故由乙方負責。甲方概不負任何責任和承擔任何賠償。
九、乙方負責出具及完善所需的消防資料,以備消防歸檔。
十、乙方設計整棟大樓的所有圖紙(設計圖、效果圖、裝修圖、平面圖、門頭、房間、大廳、過道等)。
十一、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自合同簽定後,即生法律效應。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
按照《中華人民共和國合同法》和國務院《建設工程勘察設計管理條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方簽訂此施工合同。
1、工程名稱:x酒店改造工程
2、工程內容:x酒店改造及檢修
3、承包範圍:兩臺電梯改造,包括更換電梯控制櫃、廳門傳動系統、轎門電子感應光幕、對重緩衝器、鋼絲繩,電梯轎廂裝潢,電梯導靴襯,電梯門滑輪等。兩臺電梯整體檢修。
4、承包方式:包工包料
5、工 期:年—月—日-----年—月—日
第一條、 工程價款與支付
1、合同價款的確定依據現行國家、省、市有關檔案及“工程預算書”定額執行。
2、本工程價款計算確定為人民幣24.5萬元。決算金額不得超過本金額,超支部分甲方不予支付。
3、工程款的撥付:合同簽訂後付工程造價25%的工程預付款,工程完工支付25%,其餘的50%為質量保證金,保修期滿無質量問題後支付。
第二條、 工程質量
1、工程質量必須達到現行國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件,經協商本工程的質量等級約定為合格。工程質量必須符合市技術監督局的要求。
2、工程施工必須按照施工圖來進行,必須達到效果圖的標準,完工後達到甲方及有關部門驗收合格標準。
3、工程質量達不到上述要求時,乙方負責無償返修,直至達到要求,同時承擔由此造成的各種相關費用損失,並按法定違約金標準(1%)按日支付違約金。
第四條:雙方的責任
1、甲方責任:
1.1、會審施工圖紙。
1.2、提供具備施工條件的施工場地。
1.3、因甲方原因影響施工工期將相應順延,由此發生的費用由甲方承擔。
2、乙方責任:
2.1、乙方於開工前一週提供施工圖紙、施工組織設計、資質證明及工程進度、材料裝置計劃等施工必備手續。
2.2、施工過程使用的水、電、汽費用由乙方承擔。
2.3、乙方必須使用符合國家質量標準的原材料,如因使用原材料不合格造成工程質量問題,無論是否超過保修期,乙方均負責賠償直接和間接損失。
2.4、乙方負責施工安全,施工期間因乙方造成的一切事故,乙方負全部責任。
2.5、合同生效一週內乙方必須進入現場施工,如逾期未進入現場施工,甲方有權單方終止合同,乙方返還預付款並按法定標準(1%)支付違約金。
2.6、因乙方原因未能按期完工所造成的損失,經甲方確定直接損失和間接損失後,由乙方承擔。
第五條:竣工驗收與保修
1、工程竣工一週後,乙方向甲方提供竣工資料和竣工驗收報告。
甲方收到竣工資料10天內組織有關部門進行驗收。
2、工程竣工驗收後,按照國家有關保修條例要求在乙方所承包的範圍內,工程保修期為一年。
第六條:爭議的處理
雙方因合同發生爭議,首先請工程所在地建設行政主管部門調
解,經調解後如雙方未達成協議,由甲方所在地人民法院訴訟解決。
第七條:未盡事宜及補充條款如下:
1、甲方派出人員及監理人員有權對工程進行總體監督,包括工程質量、材料質量與使用、工程進度等與x酒店電梯改造工程有關事宜。對違反合同的施工以及施工質量等問題有權提出修改,乙方必須無條件執行,對於修改期間造成的直接損失和間接損失,由乙方承擔。
2、隨著工程進度情況,乙方應及時整理相應的內業資料並及時向甲方及有關部門報驗,待驗收合格後,方可進入下道工序施工。
委託方:(甲方)
承接方:(乙方)
甲、 乙雙方經洽談協商,甲方委託乙方進行賓館裝璜。根據有關法律規定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
一、賓館規格:施工總面積: 平方米
二、施工內容
三、工程價款
1、材料款2、人工費
3、設計費4、施工清運費
5、搬卸費6、其它費用
四、質量要求
1、材料的品種、規格,經雙方認可。
2、驗收參照榆林市《賓館裝飾裝修驗收標準》規定。
五、材料供應:由甲、乙雙方協商處理。
六、付款方式:合同一經簽訂,甲方應付 %,當工程進度過半,甲方二次給乙方施工工費的 %,剩餘部分則待工程竣工後結算。
七、工程工期
乙方必須按預定工期完工,如遇特殊情況,雙方協商處理。
八、工程驗收
嚴格按照《賓館裝璜工程質量驗收表》
九、爭議解決
如出現任何意外事故,由乙方在擔。雙方如有爭議,在不影響工程進度的前提下,應協商解決。如達不成一致意見時可向當地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
簽約地址: 簽約日期: