家庭居室裝飾裝修工程施工合同樣本

為了保證家庭居室裝飾裝修工程質量,維護各方當事人的合法權益,建設部制訂的《家庭居室裝飾裝修管理辦法》已於最近出臺施行。那麼家庭居室裝飾裝修工程施工合同又是怎麼一回事呢?以下是在本站小編為大家整理的家庭居室裝飾裝修工程施工合同範文，感謝您的欣賞。

甲方(房主)：

乙方(施工方)：

按照《中華人民共和國經濟合同法》和《河南省建築市場管理條例》的規定，結合家庭裝飾工程交易規則及本工程具體情況，雙方達成如下協議：

一、合同主要內容：

1、甲方將自己位於區(縣)小區(街道)樓門號室廳住宅的室內裝飾工程以形式交給乙方承做。

2、工程總造價(大寫)：

其中設計費(大寫)：

3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款時間付款百分比金額第一次籤合同之日500元第二次開工日前三天60%第三次工程日期過半35%第四次驗收合格三日內5%5、工程保修期：一年

6、甲方代表：

7、乙方代表：

8、工程內容詳見施工圖紙及報價單，並以報價單為準(附表一)。

9、甲方提供主要材料及裝置情況詳見材料裝置表(附表二)。

10、工藝做法詳見工藝質量說明(附表三)。

11、本合同簽訂生效後，甲、乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預算總造價10%的違約金，並承擔因此造成的其它經濟損失。

9、獎勵和違約責任

(1)由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價款的1‰支付滯納金。

(2)由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費用外，每提前一天，甲方支付乙方工程總價款的1‰，作為獎勵。

(3)甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建築物結構或裝置管線，由此發生損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

(4)未經甲方同意，乙方擅自拆改原建築物結構或裝置管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責並承擔損失。

(5)未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

(6)因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

10、爭議或糾紛處理

(1)本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可採取協商解決或有關部門進行調解。

(2)當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向人民法院起訴。

11、其它約定

12、附則

(1)本合同正、副本各貳份，甲方、乙方各執一份。

(2)本合同履行完成後自動終止。簽字(章)生效。

13、附件

(1)施工圖紙(含傢俱圖紙)或作法說明

(2)工程預算書(附表一)

(3)甲方提供材料、裝置清單(附表二)

(4)工藝及質量說明(附表三，應註明材料的型號、規格、等級、品牌或質量標準)

(5)設計變更單(附表四)

(6)工程驗收單(附表五)

(7)工程結算單(附表六)

(8)工程保修單(附表七)

(9)其他甲方：

代表人：

家庭地址：

郵政編碼：簽章：

電話：年月日

乙方：

法人代表：

代理人：

單位地址：簽章：

郵政編碼：

年月日

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

資質等級：

甲乙雙方根據我國法律規定，在稽核乙方的裝修資質後，簽訂本裝修合同，具體條款如下：

1、工程概況

2、工程名稱

地點

承包範圍

承包方式

承包內容

3、工期

4、工程質量標準

5、工程造價

6、付款方式：合同生效後，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：

7、工程驗收合格後，乙方應向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後________日後如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見附表九：工程結算單)並簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。

8、工程款全部結清後，乙方應向甲方開具正式統一發票。

9、違約責任

1)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，並賠償給對方造成的經濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金。;

2)、未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責;

3)、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失;

4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;

5)、由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延;

6)、由於乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金;

10、合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第__________種方式解決：

1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;

2)、向合同簽訂地人民法院起訴。

11、其他具體規定

1)、因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，並負責將垃圾運到指定的________________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)__________ 元(此費用不在工程價款內);

2)、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收後，甲方負責提供新鎖_____把，由乙方當場負責安裝交付使用。

3)、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。

12、附則

1)、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)後生效。

2)、本合同簽訂後工程不得轉包。

3)、合同履行完後自動終止。

4)、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方(簽字)

乙方：

代表(簽字)：

簽約日期：年 月 日

承包方： (以下簡稱“乙方”)

聯絡電話：

本工程專案經理：________________________

聯絡電話：______________________________

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

第一條 工程概況

1.1 工程地點及面積：_______________

1.2 工程造價：_______________。

1.3 工程承包方式：

雙方商定採取乙方包工、包全部材料。(見附件乙方提供裝飾裝修材料明細及預算表)

1.4工程期限

開工日期

第二條 工程監理

本工程由乙方自行進行工程監理。

第三條 施工圖紙

雙方商定施工圖紙：甲方委託乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費包括在工程價款內。

第四條 甲方義務

4.1開工前3天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設應採取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的物品應認真清點及保護，並且雙方簽訂“物品清單”;

4.2 開工前將原有的電話裝置拆除;提供施工期間的水源、電源，並說明使用注意事項;

4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關係;

4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建築的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及裝置管線，乙方應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方不要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用由甲方交納(出入證除外)，乙方提供物管所需相關檔案及辦理裝修相關手續。

第五條 乙方義務

5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規範》，保證工程質量，按期完成工程;

5.2 在未正式提供有關部門的審批檔案前，嚴禁改動建築主體、承重結構、水、電及燃氣管線等，否則應承擔相應責任;

5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及汙染環境;

5.4保證居室內上、下管道的暢通;

5.5保證施工現場的整潔，工程完工後負責清掃施工現場;

5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

5.7乙方設計師負責對甲方提供諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的專案經理。甲方關於工程的相關事宜均應與乙方專案經理聯絡，以確保工程中的統一指揮和管理。

第六條 工程變更

6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂後如有工程專案或施工方式的變更，須由雙方協商後簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效。

6.2合同簽訂後，乙方不得以任何理由增加工程款(甲方簽字認可的除外);甲方工程減項在總工程款10%以內(含10%)，乙方應當准許並在價款中扣減。，甲方工程減項超過總工程款10%須向乙方支付減項總額8%的變更費。

第七條 材料的提供

7.1 本項工程全部由乙方提供的材料、裝置的(詳見乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應按上述明細表及時採購材料、裝置並運到施工現場，若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承相;

第八條 工期延誤

8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

(4)甲方同意工期順延的其他情況。

8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;

8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

第九條 質量標準

9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第1和2項標準驗收：

(1)《GB50210--20xx建築裝飾裝修工程質理驗收規範》

(2)《成都市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：

(1)可向成都市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或成都市建築裝飾協會投訴進行調解;

(2)如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

第十條 工程驗收和保修

10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

(2)竣工驗收。

乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格後應填寫工程驗收單(見附件：工程驗收單)。若甲方接到通知後，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

10.2 工程竣工驗收合格並結清工程餘款後，乙方向甲方辦理移交手續(見附件：工程結算單)，並填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件：工程保修單)。

第十一條 工程款支付方式

11.1 雙方約定合同生效後，甲方按約定直接向乙方的指定帳戶支付工程款：

乙方的開戶名：帳號(卡號)：

第一次：合同簽訂後，當日付款百分之五十，即7940元。

第二次：乙方貼磚及乳膠漆基礎完成，甲方付款百分之四十，即6352元。

第三次：乙方完工後二個工作日，甲方付款百分之十，即1588元

11.2工程驗收合格後2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，並將有關資料送交甲方。甲方接到資料後2日內如未有異議，雙方應在工程結算單(見附件工程結算單)上簽字，甲方並同時向乙方結清工程尾款。

第十二條 違約責任

12.1合同簽訂後，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意後，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程總造價25%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;

12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，並視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;

12.4由於乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

12.5由於甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金，甲方有權在工程款中扣款。

第十三條 合同爭議的解決方式

雙方發生爭議協商解決不成時，任何一方有權向成華區人民法院起訴。

第十四條 幾項具體規定

14.1因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，垃圾清運費用已含在合同價款中;

14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙壹把，交給乙方專案經理或施工負責人負責保管工程竣工移交給甲方;

14.4施工期間，乙方每天的工作時間遵守物業管理的規定。

第十五條 附則

15.1本合同簽訂後工程不得轉包，更換專案經理視為專案轉包。

15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)後生效，甲、乙雙方各持一份;

15.3合同履行完後自動終止;

15.4雙方簽字的合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

第十六條 其它約定條款：甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________

委託代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______

專案經理(簽字)

2年____月____日 ____20xx____年_______月______日